Zwischen O.F.D internet programmierung ( Agentur genannt ),vertreten durch Oliver Frederic Dieck und ...( Kunde genannt ) wird Nachfolgendes vereinbart:

2.) Auftrag : ( Nachfolgend explizit praezisiert....)

Für sonstige technische Spezifikationen gilt diese Auftragsbestaetigung bzw. dieser Vertrag. Die Agentur uebernimmt die Neukonzeption oder Bearbeitung einer bestehenden Internetpraesenz nach Ziel Vorgaben des Kunden.Aenderungen eines bestehenden Programmcodes werden ausgehend von einer Kopie vorgennommen,im Internet praesentiert und nach Abnahme an der Stelle des alten upgeloaded.Der urspruengliche Orginalcode bleibt als Sicherungs Kopie unangetatstet.

3.) Inhalte :

Der Kunde stellt die zu integrierenden Inhalte wie Texte und Bilder der Agentur in elektronisch verwertbarer Form zur Verfuegung es sei denn es ist zumindest in der Auftragsbestaetigung etwas anderes vereinbart.Die Agentur ist weder presserechtlich noch urheberrechtlich oder wettbewerbsrechtlich für die Verwendung von Inhalten verantwortlich,die der Auftraggeber liefert.Sollte die Agentur durch Dritte wegen solchen Inhalten in Anspruch genommen werden,stellt der Kunde die Agentur von diesen Anspruechen frei.

4.) Rechteeinraeumung : Die Agentur uebertraegt dem Kunden saemtliche nach dem Urheberrechtsgesetz schutzfaehigen Leistungen bzgl. der individuellen Internetpraesenz mit ausschliesslichem Nutzungs und Verwertungsrecht,insbesondere das Recht der oeffentlichen Zugaengaenlichkeitsmachung.Soweit eigene vorgefertigte Templates,Designs und Programmroutinen verwand wurden,sind diese als Muster nicht uebertragen,es sei denn es ist Exklusivitaet vereinbart.Die Weitergabe von besonderen ungewoehnlichen Programmroutinen an die Konkurenz ist ungenehmigt untersagt.Dabei steht die Nutzungs Rechteeinraeumung unter der Bedingung der vollstaendigen Zahlung des vereinbarten Honorars.

5.) Abnahme :

Nach Praesentation und Uebergabe der Endversion wird der Kunde unverzueglich und schriftlich die Abnahme erklaeren.Diese erfolgt im Regelfall online via Internet.Sollte der Kunde sich an einer Abnahme gehindert sehen,wird er die Gruende unverzueglich telefonisch und schriftlich bei Erheblichkeit der Agentur mitteilen und Fehlerhaftes durch die Agentur nachgebessert.

6.) Honorar :

Bis zum Eingang des vereinbarten Honorars behaelt sich die Agentur das Eigentum der erbrachten Leistungen vor.Geleistet wird vollstaendig bei Zahlung.Die Zahlung wird bei Bereitstellung und Abnahme mit Rechnungstellung fällig auf

7.) Gewaehrleistung und Haftung :

Der Auftragnehmer haftet nur fuer Vorsatz und grobe Fahrlaessigkeit und die Leistung des vetraglich vereinbarten geschuldeten abnahmefaehig funktionierenden Werkes bei Abnahme.Die Schadensersatzpflicht wird der Hoehe nach nach Branchen ueblicher Art auf das Fuenfache des Auftragsvolumens begrenzt.Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Un - Kaufrechts.Gerichtsstand ist ohne abweichende Bestimmung der Sitz des Auftragnehmers.Gemaess Treu und Glauben sind ueberraschende und sittenwidrige Klauseln in Agbs unwirksam.Dennoch wird darum gebeten die AGBs zu lesen.

8.) Fertigstellung :

Als Termin der Entwurfsvorlage wurde vereinbart...........Als Termin der Fertigstellung wurde vereinbart...........Die endgueltige Fertigstellung des Werkes erfolgt voraussichtlich am .........bzw. in ........Tagen / Wochen.Die Abnahme hat dann bald moeglichst zu erfolgen.Fixgeschaefte und Termin gebundene Vertragsstrafen beduerfen jedoch eines gesonderten Hinweises und der ausdruecklichen vorherigen Vereinbarung.

9.) AGBS :

Nachfolgende AGBS sind soweit keine Sonderabrede besteht Vertragsbestandteil.Durch ihre Vertrags Unterschrift versichern Sie auch dass sie diese allgemeinen Agbs billigen koennen und gelesen haben :

Bestehende Websites und Datenbanken werden gesichert,im Testbetrieb zur Abnahme vorgelegt und erst danach an Stelle der alten Version installiert. Der laufende Betrieb wird bis dahin sowenig wie moeglich durch kurze Testuploads beeinraechtigt.Die Haftung ist jedoch per Vertrag Brachen ueblich maximal auf das Fuenf Fache des Auftragswerts beschraenkt.Wenn fremde freie Programmroutinen verwandt wurden, oder anderweitig Rechte Dritter tangiert sein könnten,ist es gegebenen Falls markiert.Bei unsachgemaesser spaeterer Anwendung nach Abnahme wird Haftung ausgeschlossen.Auftauchende Probleme werden zwar online nach Handy oder besser Email Kontakt gewoehlich innerhalb von 24 Stunden behoben.Dies soll aber den Unternehmer vor Unwaegbarkeiten ,wie dem Totalausfall von grossen bereits bestehenden Datenbanken ohne Sicherungsdateien ,oder bestehenden Shops bewahren. Die Firma besteht bei Uebernahme derartiger Arbeiten auf der eigenen uerstellung einer Backup Kopie zu Reperatur Sicherungs Zwecken und lehnt Haftung fuer kurze Ausfallzeiten soweit sie bei der Arbeit am laufenden Betrieb zB an einem bestehenden Shop unvermeidlich sind ab.Das Entstehen eines tatsaechlichen Schadens in grober Fahrlaessigkeit wird hierdurch freilich nichtausgeschlossen.Nach einem unechten Konkurenzkunden mit schlechter Zahlungsmoral bitten wir bei groesseren Projekten um die Vereinbarung von Milestones zur Abnahme und anteiligen Zahlung.Ausserdem bitten wir bei den guenstigen Pauschalangeboten um die Vereinbarung eines geringen fairen Sockelbetrages,der fuer Entwuerfe und geleistete Arbeitszeit auch im Falle der nicht Abnahme vorab bezahlt wird,sofern von uns der Auftrag genehmingungsfaehig geleistet wurde.Bis zum vollstaendigen Zahlungseigang besteht an der Leistung Eigentumsvorbehalt.Bei grossen Auftraegen mit Milestone Teilzahlungen behalten wir uns eine Leistung Zug um Zug vor.Wir wissen ,dass Unerwartete Klauseln ohnehin unwirksam waeren. Unser Kleingedrucktes ist nur Dasjenige ,was sie fairer Weise erwarten und ihrem ehrlichen Geschaeftspartner ohnehin zugestehen wuerden. Bzgl weitergehender Haftung zb fuer insbesondere spaeter oder im Rahmen des Auftrages verbundene Inhalte von verlinkten Fremdseiten wird die Haftung fuer derart verbundene Inhalte die nicht durch unsere Arbeit entstanden rechtsverbindlich ausgeschlossen.

Mit freundlichen Gruessen, Fairness !
Ihr Oliver Frederic Dieck
OFD internet programmierung Datum.............Unterschriften:..............................